Vypracovanie cenovej ponuky nezaväzuje zhotoviteľa k prijatiu objednávky na vykonanie služieb uvedených v cenovej ponuke. V prípade neprijatia objednávky musia byť zhotoviteľovi účtované vzniknuté náklady, ktoré sú potrebné pri intervenciách u úradov, ako sú povolenia, komisie atď., na vypracovanie cenovej ponuky. Všetky technické. podklady zostávajú duševným vlastníctvom zhotoviteľa.
PONUKY:
Ponuky sa poskytujú písomne.
CENY:
Ak nastanú medzi uzatvorením zmluvy a realizáciou plnenia
REALIZÁCIA PLNENIA:
Zhotoviteľ je povinný vykonať službu najskôr akonáhle sú vyjasnené všetky technické a zmluvné podrobnosti a objednávateľ splnil svoje záväzky a vytvoril stavebné, technické a právne predpoklady pre realizáciu.
Potrebné povolenia tretích strán, ako aj oznámenia úradom alebo povolenia od úradov musí zabezpečiť objednávateľ – ak nie je výslovne dohodnuté inak – na vlastné náklady.
TERMÍNY PLNENIA a DÁTUM:
Ak sa oneskorí začiatok realizácie služby alebo samotná realizácia a oneskorenie nebolo spôsobené okolnosťami, ktoré spadajú do právnej sféry zhotoviteľa, dohodnuté termíny plnenia sa primerane predĺžia alebo dohodnuté termíny dokončenia sa primerane posunú. Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia znáša objednávateľ, ak okolnosti spôsobujúce oneskorenie spadajú do jeho právnej sféry.
PREVZATIE:
Zhotoviteľ musí objednávateľa včas informovať o termíne odovzdania. Objednávateľ je týmto upozornený, že v prípade jeho neprítomnosti sa odovzdanie poskytnutej služby považuje za uskutočnené v plánovanom termíne odovzdania.
PLATBY:
Tovar (zariadenia, inštalačné materiály) je splatný vždy pri dodaní – ak nie je výslovne dohodnuté inak. Objednávateľ musí zabezpečiť čiastkové platby podľa postupu realizácie služby na požiadanie zhotoviteľa.
Poplatky za upomienky a zmenky idú na ťarchu objednávateľa. Zaplatenie pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi jeho pohľadávkou je vylúčené, pokiaľ sa zhotoviteľ nestal platobne neschopným alebo protipohľadávka súvisí právne s platobnou povinnosťou objednávateľa, bola súdne určená alebo zhotoviteľom uznaná. V prípade omeškania objednávateľa s platbou je zhotoviteľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 9 % ročne; týmto nie sú dotknuté existujúce nároky na náhradu vyšších úrokov.
VÝHRADA VLASTNÍCTVA:
Všetok dodaný a namontovaný tovar zostáva majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platbou, je zhotoviteľ oprávnený vziať späť tovar, ktorý je v jeho vlastníctve s výhradou, bez toho, aby to znamenalo odstúpenie od zmluvy.
OBMEDZENIE ROZSAHU SLUŽIEB: (Opis služieb)
Praskliny a zlomy potrubí, armatúr, sanitárnych zariadení a prístrojov sú možné v dôsledku nerozpoznateľných napätí alebo materiálových chýb, a to najmä aj v priebehu montážnych a opravárenských prác.
Opotrebiteľné diely majú len životnosť zodpovedajúcu aktuálnemu stavu techniky. Pri provizórnych opravách možno počítať len s veľmi obmedzenou trvanlivosťou. Pri narušenom alebo nesúdržnom murive sú možné poškodenia v dôsledku sekania. Ak nie je rozpoznateľný priebeh vedení uložených v murive, je možné ich poškodenie sekaním.
DODANÝ TOVAR:
Ak objednávateľ dodá zariadenia alebo iné materiály, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi percento z jeho predajnej ceny tohto alebo podobného tovaru, ktoré pre túto objednávku predstavuje 15 %. Zariadenia a iné materiály dodané objednávateľom nie sú predmetom záruky.
ZÁRUKA:
Pri zmluvách s podnikateľmi musí objednávateľ každú vadu, inak stráca nárok na záruku, bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ môže podľa vlastného výberu vadu odstrániť opravou, dodatočnou dodávkou alebo výmenou.
Ak to nie je možné, môže zhotoviteľ poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny. Ak ide o podstatnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu dodaného predmetu a táto vada nie je zhotoviteľom odstránená ani nie je poskytnutá zľava z ceny, má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.
Záruka je vylúčená, ak boli diely postihnuté vadou spracované, zmenené alebo opravené objednávateľom alebo tretími stranami, s výnimkou núdzových opráv a omeškania zhotoviteľa pri plnení záruky.
Zákonná záruka na zariadenia / tovar je podľa výrobcu až 2 roky od dodania / prevzatia.
NÁHRADA ŠKODY:
Zhotoviteľ zodpovedá len za škody spôsobené zavinením na predmetoch patriacich objednávateľovi, ktoré prevzal na spracovanie v rámci realizácie služby.
Všetky ostatné nároky objednávateľa, najmä tie na náhradu akejkoľvek ďalšej škody, sú vylúčené, pokiaľ nejde o hrubú nedbanlivosť alebo úmysel zo strany zhotoviteľa.
DOHODA O SÚDNEJ PRÍSLUŠNOSTI:
Pre právne spory sa dohodla príslušnosť Krajinského súdu Korneuburg.